Договор изготовления металлоконструкций образец

Евгений Сажин Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на изготовление металлоконструкций изделий из металла : образец Договор на монтаж металлоконструкций является одной из разновидностей договора подряда. Предмет этих отношений состоит в том, что подрядчик обязуется в определенный срок за плату произвести в интересах заказчика работы по монтажу металлических конструкций.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Изготовление киоска

Договор подряда на выполнение работ по производству металлоконструкций

Количество, номенклатура, вид и срок исполнения работ по изготовлению продукции устанавливается сторонами в Спецификации, являющейся неотъемлемой его частью. Для изготовления продукции, указанной в п. Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим Договором. Права и обязанности сторон. Подрядчик обязан обеспечить охрану продукции в период ее изготовления, а также хранить изготовленную продукцию до ее передачи Заказчику, в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.

При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в п. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:.

Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение цены работы, указанной в п. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения цены работы, обязан выполнить Договор по цене, указанной в п.

Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы. При неисполнении этой обязанности Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения согласованной сторонами цены работы. Если исполнение работы по настоящему Договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему в соответствии с Договором цены с учетом выполненной части работы.

Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. Стоимость работ и порядок расчетов. При существенном возрастании стоимости материалов, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование - расторжения договора в соответствии со статьей Гражданского кодекса.

Заказчик оплачивает работу Подрядчика в путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика либо путем внесения наличных денежных средств в кассу в следующем порядке:. Порядок выполнения и сдачи — приемки работ.

Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять изготовленную продукцию по акту сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. Приемка изготовленной продукции производится в течение 2 двух дней со дня получения Заказчиком от Подрядчика уведомления в письменной форме о готовности продукции к приемке.

Приемка изготовленной продукции производится на складе Подрядчика по адресу: г. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки явные недостатки.

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки скрытые недостатки , в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика не позднее следующего дня после их обнаружения.

При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, по требованию которой экспертиза была назначена. Если экспертным заключением установлено наличие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик..

При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную настоящим Договором цену, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением Договора подряда, Подрядчик имеет право на удержание результата работы ст. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Подрядчик несет ответственность за качество сырья и материалов, использованных при изготовлении продукции, по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, установленным Гражданским кодексом РФ. Подрядчик несет ответственность за соответствие изготавливаемой продукции требованиям, указанным в Спецификации.

Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

Изменение и прекращение договора. Обязательства по договору прекращаются по истечении срока действия договора и выполнению сторонами своих обязательств. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон. Заказчик может в любое время в период действия договора отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть цены за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между выплаченной суммой и суммой, определенной за выполнение всего задания.

Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора при условии полного возмещения Заказчику убытков. В случае прекращения действия настоящего договора до приемки Заказчиком работы Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке в Арбитражном суде Новосибирской области. Дополнительные условия и заключительные положения. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Регистрация Войти. Договор подряда на выполнение работ по производству металлоконструкций.

Линок Kislova. Финансы и банковские услуги Договор Трудовые договора Договора подряда Оборудование Производство Договора подряда Выполнение работ Договора на выполнение разных работ Металлоконструкции. Предмет договора 1. Получить полный текст. Интересные новости Важные темы Обзоры сервисов Pandia.

Порталы по теме. Запросы предложений. Утверждения документов. Технические задания. Выполнение работ. Основные порталы построено редакторами. Интересные фотоблоги. Каталог авторов частные аккаунты. Все права защищены Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов.

Мы признательны за найденные неточности в материалах, опечатки, некорректное отображение элементов на странице - отправляйте на support pandia. Агентские договора Депозитные договоры Договора аренды земельного участка Договора аренды имущества Договора аренды Договора бытового подряда Договора возмездного оказания услуг Договора дарения квартиры Договора дарения Договора залога Договора купли продажи квартиры Договора купли продажи акций Договора купли продажи предприятия Договора купли-продажи валюты Договора мены Договора на выполнение научно исследовательских работ Договора на выполнение проектно-поисковых работ Договора на выполнение разовой работы Договора на выполнение ремонтных работ Договора на консультационное обслуживание Договора на оказание различных услуг Договора на оказание транспортных услуг Договора на перевозку пассажиров Договора на перевозку туристов экскурсантов Договора на подряд Договора на разработку проектной документации Договора на транспортно-экспедиторское обслуживание.

Договора о паевом взносе Договора о предоставлении брокерских услуг Договора об информационно-справочном обслуживании Договора об участии в ярмарке Договора оптовой поставки товаров Договора по ценным бумагам Договора пожертвования Договора поручительства Договора поставки лома и отходов цветных металлов Договора поставки товара Договора продажи Договора субподряда Договора финансового лизинга Договора фрахта для перевозки пассажиров и багажа Договора хранения Издательские договора Имущественные договора Коллективные договора Концессионные договора Лицензионные договора Проекты договоров Типовые договора Товарообменные договора Трудовые договора Дистрибьюторские договора Договора водопользования Договора инвестирования.

Авторам Открыть сайт Войти Пожаловаться. Архивы Все категории Архивные категории Все статьи Фотоархивы. Лента обновлений Педагогические программы. Правила пользования Сайтом Правила публикации материалов Как сделать запрос на удаление материала Политика конфиденциальности и обработки персональных данных При перепечатке материалов ссылка на pandia.

Договор+Акт на изготовление металлических конструкций

Количество, номенклатура, вид и срок исполнения работ по изготовлению продукции устанавливается сторонами в Спецификации, являющейся неотъемлемой его частью. Для изготовления продукции, указанной в п. Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим Договором. Права и обязанности сторон. Подрядчик обязан обеспечить охрану продукции в период ее изготовления, а также хранить изготовленную продукцию до ее передачи Заказчику, в порядке и на условиях, установленных настоящим договором. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в п.

Договор на изготовление монтажа металлоконструкций образец. В договоре устанавливаются перечень и объем стальных конструкций, подлежащих.

Типовой Договор изготовление металлоконструкций

Исполнитель в рамках настоящего Договора принимает на себя обязательства по поручению Заказчика произвести поставку Изделий, далее именуемых Изделия, комплектующие материалы и выполнить по данному Договору работы, далее именуемые Работы. Заказчик в рамках настоящего Договора обязуется оплатить стоимость Изделий, комплектующих материалов и Работ, а также создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке. Осуществить поставку Изделий и выполнение работ, указанных в п. Исполнитель оставляет за собой право увеличить срок изготовления Изделий в связи с перезагрузкой производства. Поставить все необходимые для выполнения всех указанных по настоящему Договору материалы, инструменты, приспособления и комплектующие. Передать Заказчику Изделия в соответствии с настоящим Договором, а так же сдать выполненные работы по Актам приемки. Безвозмездно исправить выявленные Заказчиком в процессе приемки и указанные в Акте приемки недостатки в течение календарных дней. В ходе выполнения работ осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды. В одностороннем порядке изменить срок выполнения обязательств по настоящему Договору при невыполнении Заказчиком условий п. Приостановить работы, немедленно известить об этом Заказчика, и до получения от него письменных указаний не возобновлять работы при обнаружении: не зависящих от Исполнителя обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, либо угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, либо влияющих на финансовый результат работ.

Договор на изготовление и монтаж лестницы образец

Тно Математика 7 Класс Учебник Виленкин здесь. Предмет договора 1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика, оказать следующие работы: 1. Работу Исполнитель выполняет из материалов Заказчика, на своем оборудова-нии и своими инструментами. Заказчик предоставляет Исполнителю необходимые материалы.

Top- Download Все файлы интернета Регистрация Войти. Проверено антивирусом.

Внешний вид фасадов ограничивается только фантазией архитекторов, дизайнеров, заказчика Многообразие материалов для облицовки, представленных на рынке — композитные панели, терракотовые панели, керамогранит, натуральный камень, дерево, стекло, позволяет сделать фасад здания надежным и неповторимым. Для Архитекторов Выгодные условия сотрудничества. Для Заказчиков Предложим оптимальное решение, разработаем проект, смонтируем, дадим гарантии. Изготовитель обязуется изготовить из своего материала, а Заказчик обязуется оплатить и принять на условиях, предусмотренных настоящим договором металлоконструкции, согласно, прилагаемых чертежей KM или КМД далее по тексту Продукция по объему, наименованию, цене, которые указаны в Приложениях к настоящему договору. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора. Объем, наименование, цена и стоимость изготавливаемой Продукции определяется в Приложениях на основании предоставленных Заказчиком чертежей.

Товары для дома, стройки, сада и детей: строительное и садовое оборудование, электроинструменты, батуты, электромобили. Проводим испытания, паспортизацию, наладку, обследование, обслуживание, ремонт, монтаж, очистку и дезинфекцию. Пульты, силовые блоки, таймеры, диммеры, и мн. Сайт создан на конструкторе www. Создайте и Вы себе сайт бесплатно! Выполнение любых сварочных работ, сварка алюминия,нержавейки,черного металла на высоком уровне. Изготовление нестандартных позиций, навесы ,козырьки,ограждения,теплицы,рекламных щитов,на своем производстве,замена насосных распредилителей,сантехнические работы Так же предусмотрен выезд сварщика профессионала 6 разряда, с аттестацией,с допуском на выполнение огневых работ и сертификатом качества к заказчику. Все для дома, стройки и сада Товары для дома, стройки, сада и детей: строительное и садовое оборудование, электроинструменты, батуты, электромобили.

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. выполнить работу по изготовлению металлоконструкций (в дальнейшем.

Важно заметить, что принцип запрета на повторное наказание за одно и то же нарушение закона в таком случае неприменим. Чтобы поучаствовать в программе, нужно выполнить следующее: Подать в Соцзащиту документы для постановки на учет. Отличие кассового и товарного чека Оба вида используются при реализации товаров (работ, услуг) за наличные средства.

Также необходимо предоставить квитанцию об оплате государственной пошлины.

Это касается не только верующих, так как установленный Богом принцип семейной иерархии действителен для. А затем выделяет его в натуре. Заявление на закрытие счета втб 24. Если не хотите, чтобы ваш автомобиль увезли на эвакуаторе, оставьте свой номер телефона под дворником или на другом видимом месте. В обшей группе так же рассказывалось о том что на нас подали в милицию заявление пойдут к моему директору с нашей перепиской.

И контролировать добросовестное исполнение будет судебный пристав, соответственно, если должник обязательств не выполнит, то понесет ответственность.

Эквайринг: как возвращаются деньги на карточку.

К заявлению в надзорные инстанции нужно приложить документы, подтверждающие факт трудоустройства, увольнения и наличия задолженности со стороны работодателя. Но в целом состояние нормальное. Перевозка детей школьного возраста Эта группа, как ни странно, более подвержена рискам на дороге, чем малыши. Заявление необходимо написать на листке формата А4.

Поэтому в двух соседних областях размер сборов может существенно отличаться. Также для оплаты любых налоговых платежей существует Единый портал государственных услуг.

В случае невозможности устранить недостатки в указанный гарантийный срок, Исполнитель обязан вернуть Заказчику уплаченные за Оборудование денежные средства в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения Заказчиком соответствующего указания. Вправе ли Поставщик отказать в предоставлении скидки многократно.

Чтобы подтвердить версию обвиняемого, суд назначил судебно-медицинскую экспертизу. Военнослужащие батальонов и автовойск в Афганистане 1979-89 годы.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Производство металлоконструкций. Технология изготовления и монтажа металлокаркаса. Завод КМ.

Юридическая консультация
Задайте свой вопрос бесплатно! Эксперты нашего портала помогут Вам.