Договор на поставку спортивных товаров

Бизнес уже давно перешел на цивилизованные рыночные рельсы, что в значительной степени повысило интерес к такому виду договора как договор о поставке. И именно такой договор в настоящее время является одним из самых распространенных среди всех договоров, которые только используются с бизнес среде. Договором поставки можно охватить практически всю массу товарооборота в хозяйственной деятельности любого предпринимателя.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Курс: Договор поставки. ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Договор на поставку спортивных товаров

В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить спортивное оборудование далее - товар , а Заказчик принять и оплатить товар. Наименование и количество поставляемого товара, характеристики товара обеспечиваются Поставщиком в соответствии со Спецификацией Приложение к договору , являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Товар предназначен для организации уроков физической культуры в спортивных залах и на открытых площадках в муниципальном общеобразовательном учреждении. В целях единообразного толкования условий настоящего договора Стороны принимают следующие термины и понятия, используемые в настоящем договоре:. Доставка товара — комплекс мероприятий, проводимых Поставщиком по завозу товара в место, определенное в п. Поставка товара - комплекс мероприятий, проводимых Поставщиком по доставке товара, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж товара в специально отведенном помещении Заказчика.

Срок поставки товара: с момента заключения договора до 25 августа Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, сборка, установка, монтаж товара в специально отведенном помещении производится Поставщиком. Поставляемый товар должен соответствовать установленным требованиям, предъявляемым к данному виду товаров, требованиям государственных стандартов Российской Федерации, СанПиНов и иным требованиям в соответствии с законодательством РФ. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к безопасности, предусмотренным для товаров данного рода действующим законодательством РФ.

Товар доставляется в оригинальной упаковке завода-изготовителя, с сохранением всех защитных знаков производителя, соответствующей требованиям, предъявляемым к данному виду товаров, и обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении, надлежащим образом маркирован. Товар считается поставленным в полном объеме после подписания товарной накладной представителями Заказчика и Поставщика.

Цена договора включает все расходы Поставщика по предмету договора, в том числе стоимость поставляемого товара, стоимость тары, упаковки, маркировки, затраты на доставку, заготовительно-складские, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы на монтаж, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Оплата товара производится в безналичной форме расчета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней на основании счета счета-фактуры и товарной накладной.

Поставить товар в соответствии с условиями настоящего договора. Поставляемый товар должен быть новым, год выпуска не ранее года, не подвергавшимся эксплуатации, ремонту, соответствовать установленным требованиям, предъявляемым к данному виду товаров, требованиям государственных стандартов Российской Федерации, СанПиНов и иным требованиям в соответствии с законодательством РФ. Все элементы спортивного оборудования должны быть максимально надежны, устойчивы и обладать антивандальной защитой.

Предоставить гарантии качества на весь объём поставляемого товара в соответствии с указаниями на упаковке при его использовании и хранении. При поставке товара вместе с товаром предоставляется гарантия поставляемого товара.

Поставщик несет все расходы по замене или ремонту дефектного товара, выявленным Заказчиком в течение гарантийного срока. Гарантия качества — 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.

Возместить в полном объеме все расходы в случае наступления гарантийных обязательств в пределах цены договора. При передаче товара предоставить Заказчику товарно-сопроводительные документы, документы, подтверждающие, качество и безопасность товара оригиналы или надлежащим образом заверенные копии.

Обеспечивать безвозмездный выезд специалиста для выявления и устранения неисправностей в течение 3-х трех рабочих дней после получения письменной заявки Заказчика в рамках гарантийного срока, указанного в п. Осуществить сборку, установку, монтаж товара в соответствии с требованиями технической документации на товар. Заменить некачественный товар в течение двух календарных дней со дня получения от Заказчика письменного уведомления о замене некачественного товара.

Требовать расторжения в судебном порядке настоящего договора при существенном нарушении Поставщиком сроков поставки включая монтаж. Требовать от Поставщика предоставления документов и информации, связанных с выполнением настоящего договора. Требовать замены товара ненадлежащего качества в срок, указанный п. Существенным нарушением сроков поставки товара считается нарушение срока поставки на 21 двадцать один и более календарный день. Приемка товара по количеству, ассортименту и качеству осуществляется во время передачи товара Заказчику и оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика.

Стороны приходят к взаимному соглашению, что дата отпуска товара и дата получения товара проставляются в товарной накладной уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика строго в соответствующих графах один раз, при этом не допускаются исправления, зачеркивания, замазывания, а также дублирование дат отпуска товара и приемки товара в других местах товарной накладной.

Приемка товара по количеству, ассортименту и качеству осуществляется комиссией Заказчика. В состав комиссии в обязательном порядке включается уполномоченный представитель Поставщика. В случае выявления несоответствия поставляемого товара и или монтажа товара условиям настоящего договора, Заказчик в письменной форме уведомляет об этом Поставщика, составляет акт о выявленных недостатках и направляет его Поставщику. Поставщик обязан в течение 5-ти пяти рабочих дней с момента получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

Надлежащим уведомлением, согласно условиям пункта 5. Сторона, нарушившая условия настоящего договора, несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством РФ. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее качество поставленного товара и некачественный монтаж товара в пределах гарантийного срока.

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки несет Поставщик. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в 5-дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему договору.

Сторона, несвоевременно направившая извещение, предусмотренное в п. В случаях наступления обстоятельств, указанных в п. В случае привлечения сторонних организаций для монтажа товара и ввода товара в эксплуатацию Поставщик несет полную ответственность за качество монтажа товара и соответствие монтажа товара требованиям технической документации, обязательным техническим нормам и правилам Российской Федерации.

В случае выявления факта предоставления Поставщиком в обеспечение исполнения договора подложных поддельных или содержащих недостоверные сведения документов банковские гарантии , бухгалтерские балансы , учредительные документы юридического лица — поручителя, договоры поручительства и др. Данное обстоятельство признается нарушением существенных условий договора и является основанием для расторжения договора по требованию Заказчика. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области. Расторжение настоящего договора допускается исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

Любые изменения и дополнения к договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. При изменении адресов, реквизитов Сторон наименование, адрес, обслуживающий банк и т.

Регистрация Войти. Договор на поставку спортивного оборудования. Оляшка Чепига. Договора поставки товара Производство Физкультура и спорт Договор Оборудование Технологическое оснащение Поставка оборудования Спортивный инвентарь. Киров, обл. Предмет договора 1. В целях единообразного толкования условий настоящего договора Стороны принимают следующие термины и понятия, используемые в настоящем договоре: Доставка товара — комплекс мероприятий, проводимых Поставщиком по завозу товара в место, определенное в п.

Получить полный текст. Интересные новости Важные темы Обзоры сервисов Pandia. Порталы по теме. Запросы предложений. Утверждения документов. Технические задания. Выполнение работ. Виды спорта. Основные порталы построено редакторами. Интересные фотоблоги. Каталог авторов частные аккаунты.

Все права защищены Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов. Мы признательны за найденные неточности в материалах, опечатки, некорректное отображение элементов на странице - отправляйте на support pandia. Ленина, Наименование товара. Цена за единицу товара, руб. Общая стоимость. Срок поставки. Агентские договора Депозитные договоры Договора аренды земельного участка Договора аренды имущества Договора аренды Договора бытового подряда Договора возмездного оказания услуг Договора дарения квартиры Договора дарения Договора залога Договора купли продажи квартиры Договора купли продажи акций Договора купли продажи предприятия Договора купли-продажи валюты Договора мены Договора на выполнение научно исследовательских работ Договора на выполнение проектно-поисковых работ Договора на выполнение разовой работы Договора на выполнение ремонтных работ Договора на консультационное обслуживание Договора на оказание различных услуг Договора на оказание транспортных услуг Договора на перевозку пассажиров Договора на перевозку туристов экскурсантов Договора на подряд Договора на разработку проектной документации Договора на транспортно-экспедиторское обслуживание.

Договора о паевом взносе Договора о предоставлении брокерских услуг Договора об информационно-справочном обслуживании Договора об участии в ярмарке Договора оптовой поставки товаров Договора по ценным бумагам Договора пожертвования Договора поручительства Договора поставки лома и отходов цветных металлов Договора поставки товара Договора продажи Договора субподряда Договора финансового лизинга Договора фрахта для перевозки пассажиров и багажа Договора хранения Издательские договора Имущественные договора Коллективные договора Концессионные договора Лицензионные договора Проекты договоров Типовые договора Товарообменные договора Трудовые договора Дистрибьюторские договора Договора водопользования Договора инвестирования.

Медицинское Металлообрабатывающее Металлургическое Нефтегазовое Для аварийно-спасательных работ Оборудование для прачечных Для предприятий общественного питания Для производства табачных изделий Для производства упаковки, тары Оборудование для радиосвязи Для рекламы Для рыбной промышленности Осветительное Отопительные системы Очистные сооружения Переплетное Пивоваренное Пластиковые карты Пластмасса Пневматическое Пожарное Полиграфическое Поставки Почтовое Проекционное Радиотехническая аппаратура Садово-огородный инвентарь Сантехнические системы Сельскохозяйственное Системы охлаждения.

Авторам Открыть сайт Войти Пожаловаться. Архивы Все категории Архивные категории Все статьи Фотоархивы. Лента обновлений Педагогические программы.

Правила пользования Сайтом Правила публикации материалов Как сделать запрос на удаление материала Политика конфиденциальности и обработки персональных данных При перепечатке материалов ссылка на pandia.

Договор на поставку спортивного оборудования

Доставка в т. Цена договора, условия платежа. Цена является твердой, включает стоимость упаковки, маркировки, доставки в т. НДС , сборы, пошлины и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. Оплата по настоящему договору осуществляется за счет субсидии на финансовое обеспечение оказания государственных услуг на год.

Срок поставки товара: с момента заключения договора до 25 августа Все элементы спортивного оборудования должны быть максимально.

Договор № на поставку спортивного инвентаря (порошки, мази, парафины) для нужд ГАУ ТО «ЦСП»

Доставка в т. Цена договора, условия платежа. Цена является твердой, включает стоимость упаковки, маркировки, доставки в т. НДС , сборы, пошлины и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. Оплата по настоящему договору осуществляется за счет субсидии на финансовое обеспечение оказания государственных услуг на год. Качество, упаковка и маркировка товара. Товар, поставляемый по настоящему договору, должен соответствовать нормам и стандартам, установленным для поставляемого товара и действующим на момент подписания договора. Поставщик гарантирует, что качество Товара полностью соответствует техническим характеристикам, указанным в спецификации к договору, а также условиям настоящего договора. Поставщик настоящим гарантирует, что товар, поставляемый в рамках настоящего договора, является новым, неиспользованным. Дефектный товар возвращается Поставщику за его счет.

В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить спортивное оборудование далее - товар , а Заказчик принять и оплатить товар. Наименование и количество поставляемого товара, характеристики товара обеспечиваются Поставщиком в соответствии со Спецификацией Приложение к договору , являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Товар предназначен для организации уроков физической культуры в спортивных залах и на открытых площадках в муниципальном общеобразовательном учреждении. В целях единообразного толкования условий настоящего договора Стороны принимают следующие термины и понятия, используемые в настоящем договоре:. Доставка товара — комплекс мероприятий, проводимых Поставщиком по завозу товара в место, определенное в п.

Ведь основная масса военнообязанных - это лица мужского пола.

Продлить срок действия полученной выписки не получится. Хотя возможны и другие варианты. С безработного родителя требуют выплачивать алименты так же, так и с работающего, так как отсутствие заработка не может служить уважительной причиной для того, чтобы оставлять детей без содержания. Сейчас пропущен процессуальный срок для обжалования. Не допускается проведение работ с 13.

В обоих случаях они вправе рассчитывать на преференции от государства. При этом в новом завещании может быть прямо указано об изменении ранее составленного завещания, а могут просто содержаться иные, чем в предыдущем завещании, распоряжения. Орган местного самоуправления муниципального района или орган местного самоуправления городского округа самостоятельно осуществляет согласование с уполномоченными органами, необходимое для принятия решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче.

В зависимости от нужд и возможностей пользователя система предлагает четыре варианта комбинаций персональных данных, необходимых для проверки и определения номера медполиса. Тем не менее впоследствии это положение закона было изменено. Порядок подачи заявления в суд. Если сотрудники сервиса откажутся исправить поломку, необходимо составить претензию.

Обмен товара надлежащего качества.

Тобольск: Карточка предприятия, Положение о закупках товаров, работ, услуг 30 · Договор на поставку спортивных товаров для нужд учреждения.

Проблема в том, что этой категории годности к военной службе соответствуют очень серьезные заболевания. Специалисты возвратного отдела предоставят вам необходимый бланк документа, который уже форменно структурирован и содержит все требуемые реквизиты. Оно будет действительным после составления нотариусом бумаги о принятии наследства. Однако "Газель" пассажирская перевозит 13, а то и 15 пассажиров.

В Кыргызстане разрешена деятельность религиозных организаций. Нуждается во внимании со стороны взрослых. Первые из них окрашены черным цветом, а три последних красным. Ее выплаты осуществляются на основании установленного графика. Консульство Украины отказалось заниматься этим вопросом. Если вы получили ее на основании льготного кредитования Вы одалживали деньги у банка, пусть и на льготных условиях, чтобы приобрести квартиру.

Студентам - в размере стипендии. Детский сад без очереди.

Риск небольшой, если компания вовремя платила налоги. Для того чтобы узнать степень готовности социальной карты студента следует указать номер анкеты-заявки и номера документа, который был указан в заявке в качестве удостоверения личности. Как взять звание Для того, чтобы получить право на льготы (преференции), гражданину России нужно купить особенный статус. И удача приходит к. Когда оформляется страховка, все данные фиксируются в реестре, который для всех регионов и территориальных единиц является единым.

О защите прав потребителя рекомендуем прочитать статью .

Исковое заявление, образец которого можно скачать и распечатать, содержит несколько частей: Вводная часть: пишите название суда, в который подаётся заявление, данные истца и ответчика, место их проживания. Какие-либо разъяснения специалистов финансового ведомства по данному вопросу в настоящее время отсутствуют. С помощью данного документа становится ясно, какова результативность выполняемых специалистами задач, чем занимается юрист.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор поставки, что необходимо знать (рекомендации к составлению и заключению)

Юридическая консультация
Задайте свой вопрос бесплатно! Эксперты нашего портала помогут Вам.